Portail documentaire du Département des Alpes-Maritimes

Mots-clés

Thésaurus Doc > MATIERES > CHAPITRE ADMINISTRATION > ADMINISTRATION > ACTION PUBLIQUE > ACTE ADMINISTRATIF > CONTRAT PUBLIC > CONTRAT ADMINISTRATIF > COTRAITANCE > GROUPEMENT D'ENTREPRISES

GROUPEMENT CONJOINT

GROUPEMENT SOLIDAIRE

MARCHE D'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

GROUPEMENT D'ENTREPRISES

Documents disponibles dans cette catégorie (226)

Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas

Le membre d'un groupement peut contester le montant des pénalités infligées in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6074 (06/03/2020)

ISBD

Vue détaillée

[article] Le membre d'un groupement peut contester le montant des pénalités infligées In Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment - N°6074 - 06/03/2020 [Article de périodique] . - p. 81.
Mots-clés : CONTRAT PUBLIC ; MARCHE PUBLIC ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES ; PENALITES DE RETARD
Résumé : Commentaire d'un arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019 (n°422615) qui juge que le membre d'un groupement conjoint d'entreprises peut contester la répartition des pénalités de retard opérée par le maître d'ouvrage selon les indications fournies par le mandataire.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=692282

[article]
Titre : Le membre d'un groupement peut contester le montant des pénalités infligées
Type de document : Article de périodique
Titre du périodique : Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment
Numéro : N°6074
Date de parution : 06/03/2020
Article en page(s) : p. 81
Mots-clés : CONTRAT PUBLIC ; MARCHE PUBLIC ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES ; PENALITES DE RETARD
Résumé : Commentaire d'un arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019 (n°422615) qui juge que le membre d'un groupement conjoint d'entreprises peut contester la répartition des pénalités de retard opérée par le maître d'ouvrage selon les indications fournies par le mandataire.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=692282

Application des CCAG : état des lieux / Rachel CATTIER in Contrats publics, N°207 (01/03/2020)

ISBD

Vue détaillée

[article] Application des CCAG : état des lieux In Contrats publics - N°207 - 01/03/2020 [Article de périodique] / Rachel CATTIER ; Thomas SERMOT ; Arnaud LATRECHE . - p. 17-74.
Mots-clés : MARCHE PUBLIC ; CAHIER DES CHARGES ; CCAG ; MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ; PENALITES DE RETARD ; MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES ; RESILIATION ; MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ; DECOMPTE DEFINITIF ; DECOMPTE GENERAL ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES
Résumé : Alors qu'une réforme avec de nouvelles versions est prévue à l'automne 2020, ce dossier fait le point sur l'application des CCAG Travaux, Fournitures courantes et services et Prestations intellectuelles en vigueur au travers de la jurisprudence récente,
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=700390

[article]
Titre : Application des CCAG : état des lieux
Type de document : Article de périodique
Auteurs : Rachel CATTIER ; Thomas SERMOT ; Arnaud LATRECHE
Titre du périodique : Contrats publics
Numéro : N°207
Date de parution : 01/03/2020
Article en page(s) : p. 17-74
Mots-clés : MARCHE PUBLIC ; CAHIER DES CHARGES ; CCAG ; MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ; PENALITES DE RETARD ; MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES ; RESILIATION ; MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ; DECOMPTE DEFINITIF ; DECOMPTE GENERAL ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES
Résumé : Alors qu'une réforme avec de nouvelles versions est prévue à l'automne 2020, ce dossier fait le point sur l'application des CCAG Travaux, Fournitures courantes et services et Prestations intellectuelles en vigueur au travers de la jurisprudence récente,
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=700390

Groupement conjoint et pénalités de retard : répartition et contestation / Philippe REES in Contrats et marchés publics, N°2 (01/02/2020)

ISBD

Vue détaillée

[article] Groupement conjoint et pénalités de retard : répartition et contestation In Contrats et marchés publics - N°2 - 01/02/2020 [Article de périodique] / Philippe REES . - p. 22-23.
Mots-clés : CONTRAT PUBLIC ; MARCHE PUBLIC ; GROUPEMENT CONJOINT ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES ; PENALITES DE RETARD
Résumé : Note relative à un arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 2019 (n° 422615) qui apporte des précisions inédites sur la répartition des pénalités au sein d'un groupement conjoint d'entreprises, et sur le régime contentieux de la contestation de ces pénalités et de leur répartition. Les membres d’un groupement conjoint ne peuvent, dans un litige les opposant au maître d’ouvrage, contester que le volume global des pénalités infligées au groupement. La répartition de ces pénalités en son sein, décidée par le mandataire, ne peut être discutée qu’au moyen d’appels en garantie. La portée pratique de la solution est cependant probablement limitée, la rareté du contentieux en la matière suggérant que les litiges portant sur la répartition des pénalités au sein des groupements sont le plus souvent réglés à l'amiable.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=705067

[article]
Titre : Groupement conjoint et pénalités de retard : répartition et contestation
Type de document : Article de périodique
Auteurs : Philippe REES
Titre du périodique : Contrats et marchés publics
Numéro : N°2
Date de parution : 01/02/2020
Article en page(s) : p. 22-23
Mots-clés : CONTRAT PUBLIC ; MARCHE PUBLIC ; GROUPEMENT CONJOINT ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES ; PENALITES DE RETARD
Résumé : Note relative à un arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 2019 (n° 422615) qui apporte des précisions inédites sur la répartition des pénalités au sein d'un groupement conjoint d'entreprises, et sur le régime contentieux de la contestation de ces pénalités et de leur répartition. Les membres d’un groupement conjoint ne peuvent, dans un litige les opposant au maître d’ouvrage, contester que le volume global des pénalités infligées au groupement. La répartition de ces pénalités en son sein, décidée par le mandataire, ne peut être discutée qu’au moyen d’appels en garantie. La portée pratique de la solution est cependant probablement limitée, la rareté du contentieux en la matière suggérant que les litiges portant sur la répartition des pénalités au sein des groupements sont le plus souvent réglés à l'amiable.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=705067

Les membres d'un groupement peuvent contester la réparation des pénalités entre eux / Patrick MARTIN GENIER in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, N°189 (01/02/2020)

ISBD

Vue détaillée

[article] Les membres d'un groupement peuvent contester la réparation des pénalités entre eux In La Revue des marchés publics des collectivités territoriales - N°189 - 01/02/2020 [Article de périodique] / Patrick MARTIN GENIER . - p. 7.
Mots-clés : MARCHE PUBLIC ; PENALITES DE RETARD ; JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES
Résumé : Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 2019 (n° 422615, 425080). Répartition des pénalités entre les membres d'un groupement : le maître d'ouvrage est lié par les indications du mandataire.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=692018

[article]
Titre : Les membres d'un groupement peuvent contester la réparation des pénalités entre eux
Type de document : Article de périodique
Auteurs : Patrick MARTIN GENIER
Titre du périodique : La Revue des marchés publics des collectivités territoriales
Numéro : N°189
Date de parution : 01/02/2020
Article en page(s) : p. 7
Mots-clés : MARCHE PUBLIC ; PENALITES DE RETARD ; JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES
Résumé : Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 2019 (n° 422615, 425080). Répartition des pénalités entre les membres d'un groupement : le maître d'ouvrage est lié par les indications du mandataire.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=692018

Le mandataire du groupement conjoint, maître des pénalités / Lucienne ERSTEIN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°50 (16/12/2019)

ISBD

Vue détaillée

[article] Le mandataire du groupement conjoint, maître des pénalités In La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales - N°50 - 16/12/2019 [Article de périodique] / Lucienne ERSTEIN . - p. 7.
Mots-clés : CONTRAT PUBLIC ; MARCHE PUBLIC ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES ; PENALITES DE RETARD ; COMPTABILITE ; COMPTABILITE PUBLIQUE
Résumé : Commentaire d'un arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019 (n° 422615) Cette décision rappelle les obligations financières et comptables du maître de l'ouvrage à l'encontre du mandataire des sociétés membres d'un groupement conjoint.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=685267

[article]
Titre : Le mandataire du groupement conjoint, maître des pénalités
Type de document : Article de périodique
Auteurs : Lucienne ERSTEIN
Titre du périodique : La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales
Numéro : N°50
Date de parution : 16/12/2019
Article en page(s) : p. 7
Mots-clés : CONTRAT PUBLIC ; MARCHE PUBLIC ; GROUPEMENT D'ENTREPRISES ; PENALITES DE RETARD ; COMPTABILITE ; COMPTABILITE PUBLIQUE
Résumé : Commentaire d'un arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019 (n° 422615) Cette décision rappelle les obligations financières et comptables du maître de l'ouvrage à l'encontre du mandataire des sociétés membres d'un groupement conjoint.
Permalink : https://documentation.departement06.fr/index.php?lvl=notice_display&id=685267

Recourir aux marchés globaux de performance / Yvon GOUTAL in La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 2495/2496 (16/12/2019)

Permalink
Refus d'homologation d'une transaction par le juge administratif / François BEROUJON in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°40 (07/10/2019)

Permalink
Les marchés de maîtrise d'oeuvre et les contrats associés / Corinne CANTAT (01/09/2019)

Permalink
Guide pratique pour faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique (04/07/2019)

Permalink
L'erreur sur TVA ne constitue pas un vice du consentement / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°22 (03/06/2019)

Permalink
Faut-il un avocat à chaque menu juridique ? / Eric LANDOT in La Lettre du cadre territorial, N° 528 (01/05/2019)

Permalink
Privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac : annulation de la décision de cession au consortium irrégulièrement modifié / Lucienne ERSTEIN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°17 (29/04/2019)

Permalink
Code de la commande publique commenté 2019 / Bernard-Michel BLOCH (01/04/2019)

Permalink
Réclamations relatives au décompte général définitif d'entreprises membres d'un groupement conjoint / Willy ZIMMER in Contrats et marchés publics, N°4 (01/04/2019)

Permalink
Le CNB obtient l'annulation d'un marché public ayant pour objet une mission d'assistance juridique conclu avec un non professionnel du droit in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°12 (25/03/2019)

Permalink
Quand s'achève la représentation d'un groupement conjoint par son mandataire ? / Pascal DEVILLERS in Contrats et marchés publics, N°3 (01/03/2019)

Permalink
Le marché de performance gagne la voirie / Sophie D'AUZON in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°6007 (14/12/2018)

Permalink
Méconnaissance du principe d'impartialité de la procédure de passation par le pouvoir adjudicateur / Gaëlle MORNET in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°49 (10/12/2018)

Permalink
Appréciation de la capacité des candidats et professions réglementées / Marion UBAUD-BERGERON in Contrats et marchés publics, N°12 (01/12/2018)

Permalink
Réglementation des marchés publics de travaux et mise en oeuvre dans Chorus Pro (05/10/2018)

Permalink
Groupements fictifs, offres de couverture : l'Autorité de la concurrence sévit / Association pour l'achat dans les services publics (APASP) (27/09/2018)

Permalink
Le pouvoir adjudicateur doit s'assurer que la répartition des tâches au sein d'un groupement respecte les dispositions relatives aux professions réglementées / Sylvain HUL in AJCT Actualité Juridique Collectivités Territoriales, N°9 (01/09/2018)

Permalink
Aspects financiers et comptables des marchés publics / Corinne CANTAT (01/08/2018)

Permalink
Appréciation globale de la capacité d'un groupement d'entreprises et professions réglementées / Marion UBAUD-BERGERON in Contrats et marchés publics, N°6 (01/06/2018)

Permalink
Le sous-traitant inconciliable avec l’activité réglementée / Lucienne ERSTEIN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°17 (30/04/2018)

Permalink
L'indemnisation du manque à gagner doit tenir compte des nouveaux contrats / Gilles LE CHATELIER in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5973 (27/04/2018)

Permalink
Le groupement conciliable avec l'activité réglementée / Lucienne ERSTEIN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°15 (16/04/2018)

Permalink
Capacités des groupements conjoints dans les marchés réservés à des activités réglementées : contrôler la répartition des tâches (10/04/2018)

Permalink
Le partenariat d'innovation : un outil prometteur ? / Jean-François SESTIER in Contrats publics, N°184 (01/02/2018)

Permalink
Marchés publics et privés. Des check-lists pour bien s'unir / Sophie D'AUZON in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5959 (19/01/2018)

Permalink
Les groupements d'opérateurs économiques. Article 45 du décret relatif aux marchés publics / Frédéric BOUDEAU in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, N°170 (01/12/2017)

Permalink
Recours à la capacité d'entités tierces et intangibilité de l'offre / Marion UBAUD-BERGERON in Contrats et marchés publics, N°12 (01/12/2017)

Permalink
Un candidat à un marché public peut-il refuser la forme de groupement imposée par le pouvoir adjudicateur ? / MARTIN Théo in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, N°169 (01/11/2017)

Permalink
Les pôles territoriaux de coopération économique in Service public territorial, N°29 (01/11/2017)

Permalink
La résiliation pour motif d'intérêt général d'un marché de maîtrise d'oeuvre implique l'indemnisation du groupement solidaire qui en était titulaire / Olivier DIDRICHE in AJCT Actualité Juridique Collectivités Territoriales, N°11 (01/11/2017)

Permalink
Minimum de commandes non atteint : le titulaire doit justifier son préjudice (20/10/2017)

Permalink
Marchés publics : que faire lorsque le candidat refuse de changer de forme juridique ? (16/10/2017)

Permalink
Ententes locales : la DGCCRF veille ...et sévit / Sophie D'AUZON in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5928 (30/06/2017)

Permalink
Renforcer l'accès des PME à la commande publique / Vanessa LEBON in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, N°165 (01/05/2017)

Permalink
Une demande de référé expertise faite par le maître d'ouvrage n'a pas d'effet sur le délai d'action entre constructeurs / Gilles LE CHATELIER in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5917 (14/04/2017)

Permalink
Modification de la composition d'un groupement d'entreprises en cours de procédure / Marion UBAUD-BERGERON in Contrats et marchés publics, N° 2 (01/02/2017)

Permalink
Pénalités, elles peuvent réduire à néant la marge bénéficiaire / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°2 (16/01/2017)

Permalink
Le soumissionnaire est libre de choisir, d'une part, la nature juridique des liens qu'il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités aux fins de l'exécution d'un marché déterminé et, d'autre part, le mode de preuve de l'existence de ces liens / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°2 (16/01/2017)

Permalink
C'est dit : "Concernant la requalification du quartier de la Villette (Cagnes), cinq groupements qui avalent répondu à l'appel ont été retenus. Ils travaillent sur une proposition... Un seul d'entre-eux sera retenu pour mener à bien ce projet de requalification. Dans le courant du premier trimestre 2017, nous serons en mesure de vous présenter un projet" Louis Nègre in Nice-Matin, (10/10/2016)

Permalink
Exécution des marchés publics. Six mois de jurisprudence / Cyril CROIX in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5884 (02/09/2016)

Permalink
En cas de dissolution d'un groupement d'entreprises en cours de procédure, l'un des membres peut-il poursuivre seul ? / Sophie NICINSKI in BJCP Bulletin Juridique des Contrats Publics, N°108 (01/09/2016)

Permalink
Code pratique des marchés publics 2016 / Nicolas CHARREL (01/09/2016)

Permalink
Utiliser les variantes d'entreprises dans les marchés de travaux / Sophie SCHNEIDER in Le magazine de l'ingénierie territoriale, N°17 (14/09/2016)

Permalink
Constructeurs. Le groupement momentané d'entreprises dopé par les dernières réformes / Stephan LESAGE-MATHIEU in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5841 (06/11/2015)

Permalink
La sous-traitance des prestations juridiques désormais interdite dans les marchés publics / Pierrick GARDIEN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°35 (31/08/2015)

Permalink
Un groupement ne peut être imposé avec des sous-traitants / Ange POUESSEL in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, N°149 (01/08/2015)

Permalink
Assistance à maîtrise d'ouvrage : les marchés comprenant des prestations juridiques / Catherine WEBER-SEBAN in La Gazette des communes, des départements, des régions, N°2278 (13/07/2015)

Permalink
Validation de l'exigence d'un groupement solidaire / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°28 (13/07/2015)

Permalink
Marchés publics. Litiges au sein d'un groupement momentané : le contentieux simplifié / Clarisse DAVID in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5818 (29/05/2015)

Permalink
Un pas vers la pleine compétence du juge administratif pour tous les litiges opposant les participants à une opération de travaux publics ? / Julien MARTIN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°21 (26/05/2015)

Permalink
Actions en garantie. Le juge administratif connaît de l'ensemble des actions entre les membres d'un groupement titulaires d'un marché public / Gilles LE CHATELIER in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, N°5810 (03/04/2015)

Permalink
Groupement momentané d'entreprises : habilitation du mandataire / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, N°45 (10/11/2014)

Permalink
L'accès des PME à la commande publique / Jean-François SESTIER in Contrats publics, N°148 (01/11/2014)

Permalink
Comment garder les jeunes talents de la génération "Y" ? / Florence BUADES in Nice-Matin, (20/10/2014)

Permalink
Groupement d'entreprises et défaillances des cotraitants / Vanessa LEBON in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, N°140 (01/08/2014)

Permalink
Mandataire du groupement : monopole de la représentation des membres du groupement / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, n° 23 (2014 9 juin)

Permalink
Litiges entre cotraitants. Incompétence du juge administratif / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, n° 14 (2014 7 avril)

Permalink
Groupement d'entreprises et concession de travaux / Etienne FATÔME in Contrats publics, n° 142 (2014 avril)

Permalink
Aspects financiers et comptables des marchés publics / Corinne CANTAT (01/02/2014)

Permalink
Groupement d'entreprises et concession de travaux / Etienne FATÔME in Droit des concessions - (anciennement délégation de service public), N°13 (01/02/2014)

Permalink
Spécifications techniques discriminatoires (2014/06/13)

Permalink
Comprendre simplement les marchés publics / Pierre de BAECKE (01/12/2013)

Permalink
Modification du groupement momentané d'entreprises (GME) / Brigitte ROMAN-SEQUENSE in Contrats et marchés publics, n° 12 (2013 décembre)

Permalink
Possibilité de se prévaloir des capacités techniques et financières d'entreprises tierces dans le cadre des candidatures à l'attribution d'un marché public / Willy ZIMMER in Contrats et marchés publics, n° 12 (2013 décembre)

Permalink
Marchés de travaux. Les groupements à l'épreuve du droit de la concurrence / Jean-Pierre BABANDO in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5739 (2013 22 novembre)

Permalink
De la justification de l'obligation de transformer un groupement conjoint en groupement solidaire et de celle de la convocation des membres de l'assemblée délibérante appelée à autoriser la signature du marché, en bonne et due forme / Florian LINDITCH in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, n° 27 (2013 1er juillet)

Permalink
Groupements et représentation dans les contrats administratifs / MULLER François in Contrats publics, n° 132 (2013 mai)

Permalink
Le groupement solidaire peut être imposé / Patrick MARTIN-GENIER in Technicités, n° 248 (2013 23 avril)

Permalink
Marchés publics. Imposer une forme de groupement in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5708 (2013 19 avril)

Permalink
La candidature des groupements d'entreprises dans les marchés publics / Sara AGRESTA in AJCT Actualité Juridique Collectivités Territoriales, n° 2 (2013 Février)

Permalink
Une collectivité a-t-elle l'obligation d'allotir la passation d'une délégation de service public portant sur deux activités ? / Bertrand DACOSTA in BJCP Bulletin Juridique des Contrats Publics, n° 85 (2012 novembre décembre)

Permalink
Outils pour faciliter l'accès des TPE et PME aux marchés publics. Guide de bonnes pratiques / Atelier de réflexion PME et commande publique - Direction des affaires juridiques (DAJ) (01/12/2012)

Permalink
Contrats de partenariat : un outil dérogatoire à haut risque / Yvon GOUTAL in La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 2150 (2012 19 novembre)

Permalink
Contrat de performance énergétique. "Sécuriser l'organsiation du groupement d'entreprises" / Sophie D'AUZON in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5681 ; cahier détaché n° 1 (2012 12 octobre)

Permalink
Principe d'égal accès et d'égalité de traitement dans le cadre de la procédure de passation d'une délégation de service public / Willy ZIMMER in Contrats et marchés publics, n° 10 (2012 octobre)

Permalink
Marché de prestations juridiques : déontologie et contrôle de l'acheteur public / Nicolas NAHMIAS in La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 2140 (2012 10 septembre)

Permalink
Quel est l'impact de la mise en liquidation judiciaire du mandataire d'un groupement solidaire sur le principe de l'unicité du décompte général ? / Nicolas BOULOUIS in BJCP Bulletin Juridique des Contrats Publics, n° 83 (2012 juillet-août)

Permalink
Représentation mutuellle des groupements solidaires / Marion UBAUD-BERGERON in Contrats et marchés publics, n° 8-9 (2012 août-septembre)

Permalink
Attention aux pièges cachés de la solidarité en groupement ! / Jean-Pierre BABANDO in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5666 (2012 29 juin)

Permalink
Le litige qui survient entre les membres d'un groupement titulaire d'un marché public est distinct de celui-ci et relève de la compétence du juge judiciaire / Marion UBAUD-BERGERON in Contrats et marchés publics, n° 6 (2012 juin)

Permalink
La représentation des entreprises groupées devant la juridiction administrative / Stéphane BRACONNIER in Contrats et marchés publics, n° 6 (2012 juin)

Permalink
Renoncement du mandataire d'un groupement solidaire à exécuter le marché / Jean-Paul PIETRI in Contrats et marchés publics, n° 5 (2012 mai)

Permalink
Le mandataire du groupement renonce au marché / Lucienne ERSTEIN in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, n° 13 (2012 2 avril)

Permalink
Bercy guide les praticiens des marchés publics / Sophie D'AUZON in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5633; cahier détaché 1 (2011 11 novembre)

Permalink
Groupement d'entreprises : l'aptitude de chacune compte / Jean-Marc JOANNES in La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 2087 (2011 25 juillet)

Permalink
Organisations complexes : une question d'équilibre in Juris associations, n° 441 (2011 15 juin)

Permalink
Lutte contre le travail dissimulé / Guylain CLAMOUR in Contrats et marchés publics, n° 6 (2011 juin)

Permalink
Réussir un chantier en groupement d'entreprises / Jean-Pierre BABANDO in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5609 (2011 27 mai)

Permalink
Les différentes formes de groupements d'entreprises (article 51 du CMP) / Frédéric BOUDEAU in La Revue des marchés publics des collectivités territoriales, n° 111 (2011mai)

Permalink
Modification de la composition d'un groupement en cours de procédure : circonstance imputable à l'un des membres du groupement ne justifiant pas une telle modification / François LLORENS in Contrats et marchés publics, n° 5 (2011 mai)

Permalink
La défaillance du membre d'un groupement d'entreprise titulaire d'un marché public / Xavier MOURIESSE in Contrats et marchés publics, n° 4 (2011 avril)

Permalink
Requalification d'un marché public de prestation intellectuelle d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de louage d'ouvrage / Pascal DEVILLERS in Contrats et marchés publics, n° 4 (2011 avril)

Permalink
Groupement solidaire, inopposabilité de la convention au maître d'ouvrage in La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales, n° 13 (2011 28 mars)

Permalink
Concurrence et marchés publics. Groupement d'entreprises : comment candidater sans danger / Nathalie JALABERT-DOURY in Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n° 5597 (2011 4 mars)

Permalink
Responsabilité : vices cachés et devoir de conseil du maître d'oeuvre / Jean-Marc JOANNES in La Gazette des communes, des départements, des régions, n° 2067 (2011 28 février)

Permalink

Portail documentaire

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes Service de la Documentation

Accueil

Se connecter

Adresse

Mots-clés

GROUPEMENT D'ENTREPRISES

Documents disponibles dans cette catégorie (226)